Объявление о закупке №100304415122100210
|
Номер
|
100304415122100210
|
Дата и время размещения закупки
|
21.06.2022 10:25
|
Дата и время окончания подачи предложений
|
21.06.2022 12:25
|
Идентификационный код закупки
|
221540626206054060100100010010000000
|
Информация о заказчике тендера
|
Наименование организации
|
УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
|
ИНН организации
|
5406262060
|
КПП организации
|
540601001
|
ФИО уполномоченного лица заказчика
|
|
Адрес организации
|
|
Адрес электронной почты заказчика
|
zakupki@sib.rsnet.ru
|
Номер контактного телефона заказчика
|
+7(383)232-32-17
|
Дополнительная контактная информация
|
|
Условия закупки
|
Наименование закупки (предмет контракта)
|
Провод ПуВнг-LS 1*0,75
|
Способ закупки
|
Закупочная сессия
|
Тип закупки
|
Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
|
Этап рассмотрения предложений
|
Да
|
Стартовая цена / максимальная цена, руб
|
2040.00
|
Вид оплаты
|
Оплата по счету
|
Условия оплаты
|
Отсроченная оплата
|
Рабочих дней с момента подписания документа о приемке
|
10
|
Планируемая дата заключения контракта
|
28.06.2022
|
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
|
Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
|
Дополнительные условия
|
Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные Указом Президента Российской
Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций»,
либо находиться под контролем таких лиц. Цена контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом № 44-ФЗ и контрактом. Цена контракта включает все расходы поставщика, связанные с исполнением контракта, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных
платежей, а также транспортные и иные расходы, связанные с доставкой товара. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.07.2022. Окончание срока действия контракта
не влечет прекращение обязательств Сторон, в связи с чем неисполненные в срок обязательства должны быть исполнены за пределами срока действия контракта. Товар должен быть новым (товаром,
который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар передается в
бухтах длиной не менее 100 м. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Контракта, разрешаются в претензионном порядке путем направления претензий в
письменной форме. Ответ на претензию должен быть дан Стороне, направившей претензию, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня её получения. В случае отказа от удовлетворения
претензии или неполучения ответа на неё в срок, установленный Контрактом, спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области. При исполнении контракта возможно
изменение его условий по соглашению сторон в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
|
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44
|
Да
|
Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ
|
Да
|
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)
|
15.07.2022
|
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ
|
Нет
|
Требование к документации по ТРУ
|
|
Закупка российских товаров
|
Нет
|
Форма контракта
|
Электронный контракт по форме ЕАТ с Приложением к контракту по форме Заказчика
|
С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии
|
Нет
|
Наименование файла
|
Специфакация_провод ПуВнг.pdf
|
Условия поставки
|
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика
|
Дополнительная информация по тендеру о доставке
|
График поставки
|
г Новосибирск, ул Сибревкома, д 7
|
При нахождении поставщика в г. Новосибирске возможен самовывоз товара.
|
|
|
Ответственность сторон
|
№
|
Описание пункта
|
1
|
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
|
2
|
В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств,
предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
|
3
|
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом
срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.
|
4
|
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств,
предусмотренных контрактом, штраф устанавливается в размере 10% цены контракта.
|
5
|
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1
000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.
|
6
|
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
|
7
|
В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
|
8
|
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом
срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
|
9
|
За каждый факт ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер
штрафа составляет 1 000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.
|
10
|
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
|
11
|
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего
размера неустойки (штрафа, пени).
|
12
|
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
|
13
|
Выплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Сторону, нарушившую контракт, от исполнения своих обязательств или устранения нарушений.
|
|
Спецификация
|
1
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
Прочее. Провод ПуВнг LS 1*0,75
|
Страна происхождения
|
|
Количество
|
200 (М.)
|
Цена за ед. руб.
|
10.20 (Не выше)
|
Стоимость, руб.
|
2040.00
|
|
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
|
Проверка минимальной цены
|
Способ определения минимальной цены
|
Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя)
|
Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение
|
ООО "ТК БЭЛЛ" (ИНН: 5404091852, КПП:540401001)
|
|
Статус закупки: Подача предложений
|
Информация предоставлена на: 21.06.2022 12:02
|