|
||
Организатор процедуры: | ОАО "НИИ измерительных приборов- Новосибирский завод имени Коминтерна", Россия, 630015, Новосибирская область, Новосибирск, улица Планетная,32 | |
Контактное лицо: |
Лир Любовь Герардовна |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Противогазы промышленные Поставка противогазов ГП-7 |
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
Обеспечение заявки на участие: | Требуется. Размер обеспечения 31 155,60 руб. Необходимо перевести на счет организатора торгов. Показать реквизиты | |
Цена за единицу: | 311 556,00 руб. | |
Начальная цена предмета договора: | 311 556,00 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: |
Безналичный расчет, 10 % предоплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания договора, окончательный расчет 90 % в течение 1 (одного) месяца с момента приемки товара Заказчиком. |
|
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Планетная,32 Срок поставки товаров: до 30 сентября 2013 года. |
|
Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки товаров: до 30 сентября 2013 года. | |
Дата публикации: | 11.07.2013 12:57 | |
Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 23.07.2013 08:00 | |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 26.07.2013 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1174613" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
Участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющегося предметом запроса котировок в электронной форме. 2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. 4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не принято. 5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
|
Документы, прилагаемые к заявке: | В соответствии с документацией о запросе котировок в электронной форме. | |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1174613 | Скачать файл Извещение (21 Кб) | 11.07.2013 12:54 | |
2-1174613 | Скачать файл Документация (66 Кб) | 11.07.2013 12:54 |