27-07-2017
Сумма контракта: 18 255 636 рублей
Организатор тендера: Акционерное общество "НИИ измерительных приборов- Новосибирский завод имени Коминтерна"
Конкурс покупателя № 2693. Лот № 1 Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов Ремонт асфальтобетонного покрытия и отмосток (#29129343)
Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Новосибирская областьСумма контракта: 18 255 636 рублей
Организатор тендера: Акционерное общество "НИИ измерительных приборов- Новосибирский завод имени Коминтерна"
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
|
||
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html?searchString=31705360250 | |
| Дата публикации: | 26.07.2017 09:30 | |
| Организатор процедуры: | Акционерное общество "НИИ измерительных приборов- Новосибирский завод имени Коминтерна" Россия, 630015, Новосибирская область, Новосибирск, улица Планетная,32 | |
| Контактное лицо: |
Губарева Евгения Михайловна Юрисконсульт |
|
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Лот № 1 ОКПД2: [42.11.20] Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов Ремонт асфальтобетонного покрытия и отмосток |
|
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД2): | Лот № 1 - Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | |
| Признак принадлежности к субъектам МСП: | Лот № 1 - Ограничение по принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства | |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Лот № 1 - Нет | |
| Регистрационный номер плана: |
Лот № 1 - 2160197086 |
|
| Номер позиции плана: |
Лот № 1 - 303 |
|
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора. Окончание выполнения работ: 30 ноября 2017 г. |
|
| Начальная цена предмета договора: |
Лот № 1 - 18 255 636,04 руб. (в том числе НДС) Общая начальная цена предмета договора - 18 255 636,04 руб. |
|
| Вид валюты: | руб. | |
| Место проведения: | Торговая процедура "Конкурс покупателя № 2693" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
| Обеспечение конкурсных заявок и исполнения договора: |
Обеспечение заявки на участие в конкурсе в электронной форме: требуется Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме составляет 365 112,72руб., НДС не облагается. Обеспечение заявки может предоставляться участником конкурса по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный в п. 16 Информационной карте конкурсной документации, путем предоставления банковской гарантии. Обеспечение исполнения договора: не требуется. |
|
| Документы, прилагаемые к заявке: | в соответствии с п. 10 Информационной карты | |
| Конкурсная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
| Порядок подачи конкурсных заявок: | Конкурсные заявки подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
| Дата окончания приема конкурсных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 16.08.2017 08:00 | |
| Дата рассмотрения конкурсных заявок: | Не позднее 23.08.2017 09:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
| Дата завершения процедуры: | 29.08.2017 11:00 | |
| Требования к участникам конкурса: |
Участник конкурса должен соответствовать следующим обязательным требованиям: - требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющегося предметом конкурса; - не проведение ликвидации участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; - отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника процедуры конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме не принято; - отсутствие сведений об участнике конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». - отсутствие судимости у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также к указанным лицам не должно быть применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимися объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации |
|
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да | |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
| Условия оплаты: | Безналичный расчет, без предоставления аванса, оплата в течение 5 (пяти) банковских дней на основании подписанных справок формы КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2. | |
| Источник финансирования: | Собственные средства | |
| Дата последнего редактирования: | 26.07.2017 09:30 | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
| № файла | Файл | Комментарий | Изменен |
| 1-2693 | Скачать файл Извещение (26 Кб) | 26.07.2017 08:18 | |
| 3-2693 | Скачать файл Смета 1 (536 Кб) | 26.07.2017 08:19 | |
| 4-2693 | Скачать файл Смета 2 (240 Кб) | 26.07.2017 08:20 | |
| 5-2693 | Скачать файл Конкурсная документация (569 Кб) | 26.07.2017 09:29 |
Источник тендера:
только для подписчиков »
Источник тендера:
только для подписчиков »
Другие тендеры за этот временной период
Мониторинг цен № 2354937. штангенинструментМониторинг цен № 2354938. Запрно-регулирующая арматура
Комплексная закупка № 2354681. Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003
Мониторинг цен № 2354939. Мониторинг цен на оказание услуг по сервисному обслуживанию универсальной испытательной машины Inspekt 50 kH.
Мониторинг цен № 2354940. Поставка аккумуляторных батарей в соответствии с техническим заданием
Мониторинг цен № 2354941. Запрос ТКП
